工程项目停工工程项目停工报告模板

导读：

遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?法律分析：项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。我国法律规定当事人可以通...

遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?

法律分析：项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

停工之后，承包商应在规定的时限内向发包方提出办理停工补偿协议，如果协议不成（或得不到发包商的有关答复），则在规定的期限内自动做好人员、机械的撤离工作，并作好记录，以书面形式通知业主，以减少自身的损失，不要抱着我停工多长时间，业主就得补我多长时间人员、机械的停置损失的思想而盲目等待。

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。

资金链的问题。由于资金链断裂并且银行也不愿意为该项目提供贷款，导致无锡力神项目无法继续进行。这个项目是力神电池新能源产业基地及研发中心项目，落户于无锡锡山区，项目总投资达到了112亿元。尽管在项目开始时有过开工仪式，但由于上述的资金问题，项目最终不得不暂停。

是因为关键岗位人员失联。关键岗位人员掌管了公司的财务章、电子签章、银行网银等关键电子钥匙。失联后非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，所以导致停工。

资金问题。根据查询房天下网显示，由于无锡力神项目资金链断裂，且银行也不为其贷款，导致无锡力神项目停工。无锡力神项目是指力神电池新能源产业基地及研发中心项目，落户于无锡锡山区，项目总投资112亿元。

不是。在无锡力神新能源科技有限公司的介绍中可以了解到，该公司是由私人投资建设的企业，不符合国企的定义范围，因此不是国企。该公司地址位于锡山区鹅湖镇会通路。

不是。根据百度地图显示：公司是由私人投资建设的企业，不符合国企的定义范围，不是国企，位于锡山区鹅湖镇会通路100号，经营范围许可项目，危险废物经营，建设工程设计。

在建工程中途停建了处理方法如下：停工原因的分析：需要对停工的原因进行分析，明确停工的责任方和原因。

法律分析：发包人因自身原因致使工程停建、缓建的包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。

工程停建的结算，需要根据具体情况进行决定：当事人可以按照约定结算；工程中途停工属于违约，没有约定的可以按照法定程序进行结算。